当事人对实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
相关知识推荐
最新咨询推荐
立即提问,免费短信回复
2024年业主如何追缴欠租?...
职工工资社保是否优先受偿?...
对违规监管行为如何追责?...
2024年销售假药的认定标准是什么?...
2024年企业转让商标,增值税是否减免...
2024年强迫劳动罪判决的最长有期徒刑...
2024年放弃财产后还能否要求赡养费?...
2024年未遂非法侵入有法律责任吗?...
广告合作
400-668-6166