返回首页 |
手机站 |
律师黄页 | 会员中心 | 微办案APP
合同首页
全部分类
合同定制
法律顾问
婚姻家庭
劳动合同
房产合同
买卖合同
租赁合同
借款合同
该合同已被下载 1603 次
下载该合同范本(12.3微币)

2023年房屋施工合同书范本【简易版】

发布时间:2023-05-29
    在日常生活中,工程项目很多,房屋施工也属于工程项目中的一种。那么,如何书写房屋施工合同书?施工合同的注意事项有哪些?下面,由小编为您讲解有关内容,欢迎阅读。

2023年房屋施工合同书范本【简易版】

  甲方(委托人):__________________

  乙方(承包人):__________________

  本合同书是甲乙双方协商一致,根据《中华人民共和国民法典》、以及相关法规制定的,用于约定乙方承包甲方房屋装修工程的施工合同书。

  一、工程概况

  1、工程名称:_____________________________;

  2、工程地点:_____________________________;

  3、工程面积:_____________________________;

  4、工程内容:乙方应按照甲方实际需求,根据工程方案图纸,对申报的装修工程项目的相关施工进行全部担保,并承担施工过程中遇到的任何问题及其解决。具体工程内容为:__________。

  5、工程承包方式:_____________________________。

  二、工期期限

  本合同自______年______月______日起至______年______月______日止,共计_______天。如因不可抗力因素,造成工程延期建成,需由双方协商另行约定。

  三、工程造价及支付方式

  本工程总造价为__________万元,乙方担任此次施工的全部责任,并在完工并验收合格后的10日内一次性收取合同金额。如工程验收不合格,乙方须自行纠正问题并重新完成验收程序,甲方在验收合格后方可进行付款。

  四、质量保证及工程规范

  该工程符合当地施工技术标准,工程质量保证期为1年,自交付使用之日起计算。如在质量保证期内发现存在质量问题,乙方应负责免费返修,并按照规定的标准重新检验验收。

  五、违约责任

第1页房屋施工合同书范本【简易版】

  双方约定负有违约责任的方需向守约方支付违约金,违约金的金额按照合同总金额的10%计算,同时守约方有权要求违约方赔偿合同订立和履行的损失。

  六、保密约定

  合同任何一方应将本合同及与订立本合同有关的所有细节,双方之间的相互联系及提供的文件作为秘密资料对待。未经另一方的事先书面同意,不得以任何方式向本合同双方之外的任何一方泄露,但为了本合同的目的而向有关中介机构、金融机构及监管机构披露有关本合同资料则不受此限制。

  七、法律适用及争议解决

  本合同的订立、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。如发生任何争议,甲乙双方应友好协商解决。如果协商失败,双方可通过诉讼、仲裁等方式解决。

  风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。

  八、其他约定

  1、本合同自甲乙双方负责人签字后生效,竣工结算付款后,各条款自动终止。

  2、合同订立后,无论是否与法律相抵触,双方均愿意承担各条款的约定的责任。

  3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等效力。

  甲方(委托人):________________ 乙方(承包人):________________

  签字:________________________ 签字:________________________

文章阅读结束,点击下载范本 2023年房屋施工合同书范本【简易版】
下载该合同(12.3 微币)

大律师网提示:范本有风险,使用需谨慎,法律是经验性极强的领域,范本无法思考和涵盖全国,最好找专业律师起草或审核后使用。

相关合同

更多相关文章 >>

律师定制《工程施工合同样本》

告别范本无法专业判断实际的潜在风险
¥788元
在线咨询
找律师

立即提问,免费短信回复

数万律师在线权威解答

热门合同压缩包

工程承包合同范本大全【20份】 ¥168

立即下载
本地律师推荐
公众号 手机站
公众号 - 大律师网(Maxlaw.cn) 手机站 - 大律师网(Maxlaw.cn)
联系我们

广告合作

商务合作

地 址:厦门市软件园二期望海路59-1号803室

全国律师咨询热线电话

400-668-6166

Copyright © 2008-2024 大律师网 版权所有
国家信息产业部备案: 闽ICP备08005907号 | 闽公网安备 35020302001683号