工期延误的界定标准是什么？

工期延误的界定首先依赖于合同条款，合同应明确规定工程的开始和结束时间，以及可能的延期条件。如果承包商未在规定时间内完成工作，且不能提供合理的解释（如工程变更、业主延迟提供材料等），则可被视为工期延误。其次，如果延误是由于业主的变更指令、未按时提供施工条件或者不可抗力（如自然灾害）等导致的，承包商通常不应承担责任。此外，双方的沟通记录和证据保存也对判定工期延误有重要影响。

引用法条：

1. 《中华人民共和国合同法》第283条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

2. 《建设工程施工合同司法解释》（一）第15条规定：“因建设单位原因导致工期延误，建设单位应当承担违约责任。”

对于施工质量与合同承诺严重不符的情况有何救济途径？

在建设工程项目中，如果施工质量与合同约定严重不符，这是一种违约行为，业主有权寻求法律救济。首先，可以要求承包商按照合同约定进行修复或重做，如果承包商拒绝或者修复后仍不能达到合同标准，业主可以索赔经济损失。其次，如果因质量问题导致了实际损失，比如财产损失或人身伤害，业主还可以提起侵权诉讼。最后，如果承包商的行为构成欺诈，业主还可以向法院申请撤销合同，并要求赔偿。

引用法条：

1. 《中华人民共和国合同法》：第107条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”这意味着当施工质量不符合合同约定时，业主有权要求承包商承担违约责任。

2. 《建设工程质量管理条例》：第32条规定，“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。”若违反此规定，可由建设行政主管部门对其进行处罚。

3. 《中华人民共和国民法典》：第577条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”同时，第548条规定，“债务人不履行债务或者履行债务不符合约定，债权人可以请求债务人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”

4. 若构成欺诈，根据《中华人民共和国民法典》第549条，业主可以请求法院或者仲裁机构撤销合同。面对施工质量与合同承诺严重不符的情况，业主可以根据上述法律规定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式维护自己的合法权益。

双方权利义务是否明确且对等？

合同法中，"双方权利义务明确且对等"是一个基本的原则。根据《中华人民共和国合同法》第三条："合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加于另一方。"这表明，在合同关系中，双方的权利和义务应当是公平、公正的，不存在一方过度压倒另一方的情况。

第五条："当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。"这一条款进一步强调了权利和义务的公平性，即合同的内容不能偏向任何一方，必须公平对待合同的每一方。

此外，第十四条："要约人提出的要约应当明确具体，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。"这意味着，合同中的每一项条款都应清晰、明确，避免产生歧义，以确保双方都清楚自己的权利和义务。

引用法条：

1. 《中华人民共和国合同法》第三条：合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加于另一方。

2. 《中华人民共和国合同法》第五条：当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

3. 《中华人民共和国合同法》第十四条：要约人提出的要约应当明确具体，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。法律要求合同中的双方权利义务必须明确并保持对等，这是保障合同公平性、有效性和可执行性的基础。如果在实际操作中发现有违反这一原则的情况，可以通过法律途径寻求救济。

界定工期延误需要综合考虑合同约定、实际情况和相关法律规定。在实际操作中，无论是承包商还是发包方，都应及时记录并保留所有相关证据，以便在发生争议时能有效维护自身权益。如有具体案例，建议咨询专业律师以获取更详细的法律意见。

【温馨提示】本回复仅供一般情况下的参考，若无法满足您的法律需求，请直接咨询律师以获取专业的法律意见。我们承诺在5分钟内快速响应，以提高问题解决率。