(2025) 鲁 1326 民初 7368 号 原告：XXX 有限公司，住所地 XXX, 统一社会信用代码 XXX。 法定代表人：谈 XX, 经理。 委托诉讼代理人：季 XX, 上海 XXX 律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王 XX, 上海 XXX 律师事务所律师。

被告：XXX 有限公司，住所地 XXX, 统一社会信用代码 XXX。 法定代表人：龚 XX, 执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：高 XX, 山东 XXX 律师事务所律师。 委托诉讼代理人：朱玉生，山东鹏哲律师事务所律师。

原告 XXX 有限公司 (以下简称 XXX 木业) 与被告 XXX 有限公司 (以下简称 XXX 家具) 买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，独任并公开开庭进行了审理。原告 XXX 木业的委托诉讼代理人季 XX, 被告 XXX 家具的委托诉讼代理人高 XX、朱玉生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

XXX 木业向本院提出诉讼请求：1. 判决解除《购销合同》; 2. 判决被告退还人民币 142344.94 元；判决被告支付逾期交货违约金，按每日 5000 元标准计算，自 2025 年 4 月 16 日起算，暂计算至 2025 年 6 月 10 日，共计 280000 元；3. 判决本案诉讼费及相关开支、费用由被告承担。事实和理由: 2025 年 3 月 8 日，原告与被告签署《购销合同》, 原告向被告采购鱼骨纹包覆木皮、鱼骨纹封边条、鱼骨纹科技木皮等产品，总金额人民币 988464.50 元。《购销合同约定》, 合同签订后，原告向被告支付合同总价款的 15%, 即 148269.68 元作为预付款，被告收到预付款后 35 日内向原告交付 1500 张规格为 28009600.5mm 的鱼骨纹科技木皮，剩余原告下达订单的第一批货在 10 日内交付，第二批货需在 2025 年 5 月 10 日前交付。每次货物送到原告工厂后当天原告支付该批货款的 85%。合同同时约定，被告逾期供货的，每逾期一天，乙方按照 5000 元 / 天的标准向原告支付违约金，逾期 20 天以上的，原告有权单方解除合同，被告应退回未抵扣的剩余预付款。2025 年 3 月 11 日，原告向被告支付预付款 148270 元，因此，被告应于 2025 年 4 月 15 日前向原告交付 1500 张规格为 28009600.5mm 的鱼骨纹科技木皮。然而，被告第一次交货时间为 2025 年 4 月 23 日，逾期 8 日，仅交付 486 张木皮，其中 285 不符合要求被退货，原告仅验收 201 张。截止 2025 年 6 月 10 日，被告共交付 1447 张规格为 28009600.5mm 的鱼骨纹科技木皮，仍有 53 张尚未交付，已严重逾期 56 日，且原告此后下单的两批货物被告也仅交付了部分。根据《购销合同》约定，原告有权要求解除合同并要求被告向原告进行赔偿。

XXX 家具辩称，被告已按约履行首批供货义务，不存在逾期交货行为，原告主张 “逾期供货” 与事实严重不符。双方于 2025 年 3 月 8 日签订的《鱼骨纹木皮购销合同》(以下简称 “合同”) 明确约定:“收到预付款后 35 日内交付 1500 张规格为 28009600.5mm 木皮”。原告于 2025 年 3 月 11 日支付预付款 148270 元 (合同总价款的 15%), 依约被告应于 2025 年 4 月 16 日前完成首批供货。根据被告提交的送货单、微信聊天记录及对账单等证据显示，被告最早于 2025 年 4 月 12 日即开始向原告交付货物 (包括 485 张 28009600.5mm 鱼骨纹贴布), 后续于 4 月 20 日、4 月 24 日等时间持续补货。原告主张被告 “首次交货逾期 8 日”, 系对实际供货过程的片面截取，未考虑合同履行中的补货、验收调整等正常交易环节，以及原告逾期付款，被告行使不安抗辩权暂停供货行为，与客观事实不符；原告未按约履行付款义务，构成根本违约，被告依法行使不安抗辩权暂停供货，具有事实与法律依据。合同第六条明确约定:“每批次货物送到甲方 (原告) 工厂当天验收且须当天支付该批货款的 85%”。根据被告提交的送货单、增值税专用发票及银行电子回单等证据，截至 2025 年 6 月 10 日，被告累计向原告交付货物总价值 1059100.44 元，但原告仅支付 797916.98 元。微信聊天记录显示，被告多次通过员工蹇 XX 向原告工作人员黄 XX 催要货款 (如 2025 年 4 月 16 日、4 月 18 日等), 但原告以 “需走内部流程”“财务不在” 等理由拖延支付，已构成《民法典》第五百二十七条规定的 “丧失履行债务能力的其他情形”。在此情况下，被告于 2025 年 4 月 18 日向原告发送《告知函》, 明确告知其未按约付款已构成根本违约，被告依法行使不安抗辩权暂停供货，并要求其付清已收货款后再行交货。根据《民法典》第五百二十七条、第五百二十八条规定，被告作为先履行债务的一方，在有确切证据证明原告丧失履行能力时，有权中止履行并通知对方。原告未在合理期限内恢复履行能力且未提供担保的，被告有权暂停供货。被告上述行为完全符合法律规定，不存在违约情形；原告要求退还定金及支付违约金的诉讼请求缺乏事实与法律依据。首先，合同第六条约定 “签订合同后甲方预付合同价款的 15% 作为定金”, 原告支付的 148270 元性质为定金。根据《民法典》第五百八十七条规定，收受定金的一方不履行债务或履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应双倍返还定金；但本案中，原告作为违约方 (未按约付款), 无权要求被告返还定金。且原告尚欠被告货款，其支付的定金远不足以抵扣欠款，故其要求退还定金的主张无事实基础。其次，合同第八条约定 “乙方 (被告) 逾期供货的，每延期一天按 5000 元 / 天赔偿甲方”, 但该违约金条款适用前提是被告存在逾期供货的违约行为。如前所述，被告不存在逾期供货，反而是原告未按约付款构成违约。根据《民法典》第五百七十七条规定，原告作为违约方，无权要求被告承担违约责任。原告主张的 “逾期交货违约金” 缺乏事实依据，违背诚实信用原则。综上，原告的诉讼请求无事实与法律依据，被告已按约履行供货义务，原告未按约付款构成根本违约，被告依法行使不安抗辩权暂停供货合法有效。恳请贵院依法驳回原告的全部诉讼请求。

根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下: 2025 年 3 月 8 日，XXX 木业作为甲方，XXX 家具作为乙方，经友好协商，就甲方向乙方采购济中 XXX 九里鱼骨纹木皮事项签订购销合同一份，合同编号为 20250308001。产品清单为：1、鱼骨纹包覆木皮：产品要求为灰色无纺布，厚度不能超过 28 丝，不能掉木丝，2700mm 以内只能有一个接头 (拼接处不能太明)。其中:①、80mm0.28mm 方向朝左的 8600 米，折合平方数 688, 单价为 25 元，不含税金额为 15221.24 元，税金为 1978.76 元，小计金额为 17200.00 元。②、110mm0.28mm 方向朝左的 6200 米，折合平方数 682, 单价为 25 元，不含税金额为 15088.50 元，税金为 1961.50 元，小计金额为 17050.00 元。③、110mm0.28mm 方向朝右的 6200 米，折合平方数 682 单价为 25 元，不含税金额为 15088.50 元，税金为 1961.50 元，小计金额为 17050.00 元。④、160mm0.28mm 方向朝左的 1200 米，折合平方数 192 元，单价为 25 元，不含税金额为 4247.79 元，税金为 552.21 元，小计金额为 4800.00 元；2、鱼骨纹封边条：产品要求为灰色无纺布，不能掉木丝，纹理方向朝左，不做 UV 底漆。其中①、130.45mm 方向朝左的 2000 米，折合平方数 26, 单价为 32.5 元，不含税金额为 747.79 元，税金为 97.21 元，小计金额为 845.00 元。②、160.45mm 方向朝左的 20400 米，折合平方数 326.4, 单价为 32.5 元，不含税金额为 9387.61 元，税金为 1220.39 元，小计金额为 10608.00 元。③、190.45mm 方向朝左的 800 米，折合平方数 15.2, 单价为 32.5 元，不含税金额为 437.17 元，税金为 56.83 元，小计金额为 494.00 元。④、220.45mm 方向朝左的 58200 米，折合平方数 1280, 单价为 32.5 元，不含税金额为 36825.66 元，税金为 4787.34 元，小计金额为 41613.00 元。⑤、290.45mm 方向朝左的 14400 米，折合平方数 417.6, 单价为 32.5 元，不含税金额为 12010.62 元，税金为 1561.38 元，小计金额为 13572.00 元。⑥、550.45mm 方向朝左的 7000 米，折合平方数 385, 单价为 32.5 元，不含税金额为 11073.01 元，税金为 1439.49 元，小计金额为 12512.50 元；3、鱼骨纹科技木皮：产品要求为贴灰色无纺布，表面不能掉丝，拼接处不能漏低，拼接线要直不能出现弧形。其中①、2500mm650 宽0.5mm 的 8340 张，单价为 48 元，不含税金额为 354265.49 元，税金为 46054.51 元，小计金额为 400320.00 元。②、2800mm650 宽0.5mm 的 2800 张，单价为 60 元，不含税金额为 148672.57 元，税金为 19327.43 元，小计金额为 168000.00 元。③、2800mm960 宽0.5mm 的 3160 张，单价为 90 元，不含税金额为 251681.42 元，税金为 32718.58 元，小计金额为 284400.00 元。以上合计：不含税金额为 874747.35 元，税金为 113717.15 元，小计金额为 988464.50 元。备注：以上数量为暂定数量，最终生产数量必须以甲方实际下单数量为准。质量要求：1. 首先需满足产品清单中的 “产品要求” 标准，清单中未提及标准按国家标准及行业标准规定执行；无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；如无参照，双方协商执行。2-1. 木皮为平皮，木皮表面干净。木皮颜色、纹路按甲方签字色板，所有产品 (木皮、包覆皮及封边皮) 及每批次不能有色差 (要有 95% 以上接近)。2-2. 包覆封边必须冷压拖布，不得热压拖布。2-3. 包覆要平整。2-4. 以上材料甲醛排放达到 E1 级别：3. 甲方要求：3-1. 签订合同的同时签订排产交货期，严格按照甲方进度要求生产送货。3-2. 如后期有需要补货的相同产品单价与合同报价一致。交货方式：收到预付款后 35 天内交付 1500 张规格为 28009600.5mm 木皮，剩余甲方下达的第一批货在 10 天内全部交付完毕；甲方下达的第二批货需要在 5 月 10 号前交货。交货地点：XXX。验收方式：1. 根据上述表格中的 “产品要求” 及本合同中条款第三条质量要求进行验收；2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议；3. 因乙方产品品质问题造成甲方需要退货的，乙方收到甲方通知乙方日期的 7 日内拉回。付款方式：1. 签订合同后甲方预付合同价款的 15% 作为定金；2. 每批次货物送到甲方工厂当天验收且须当天支付该批货款的 85%;3. 每次付款前，乙方应提前向甲方提供全额的合法有效的税率为 13% 的增值税专用发票 (须与送货额一致)、付款申请单、及送货单等资料。乙方所开的增值税专用发票的真实性问题，导致甲方不能完成抵扣或抵扣后被税务局调查或处罚，由乙方承担其法律责任。违约责任：1、乙方逾期供货的，每延期一天，乙方按照 5000 元 / 天赔偿甲方 (因甲方原因导致延期送货的，乙方不承担任何责任) 逾期 20 天以上的，甲方有权单方面终止合同，并三天内退回未抵扣的余下定金 (如果有定金), 因甲方原因不能如约付款的，承担同样的违约金。甲方经办人、代表人：黄 XX, 乙方经办人、代表人：蹇 XX。2025 年 3 月 11 日，XXX 木业向 XXX 家具支付定金 148270 元。

关于《鱼骨纹木皮购销合同》供货及货款支付情况如下: 1、2025 年 4 月 12 日 (原告认为交货时间应为 4 月 23 日), 被告向原告供货鱼骨纹贴布 28009600.5 规格 485 张，单价 90 元，原告实际收货 201 张，货款金额为 18090 元，该货款 85% 为 15376.5 元，原告退货 284 张。同日，被告向原告供货 28006500.5 规格 100 张，单价 60 元，货款金额 6000 元，原告全部退货。 2、2025 年 4 月 14 日 (原告认为交货时间应为 4 月 23 日), 被告向原告供货鱼骨纹封边条 0.45 规格 37.8 平方米，单价 32.5 元，货款金额为 1228.5 元，该货款 85% 即 1044.23 元。 3、2025 年 4 月 20 日 (原告认为交货时间应为 4 月 23 日), 被告向原告供货鱼骨纹贴布 28009600.5 规格 1376 张，单价 90 元，原告实际收货 371 张，货款金额为 33390 元，该货款 85% 为 28381.5 元，原告退货 1005 张；同时被告向原告供货鱼骨纹 28006500.5 规格 867 张，单价 60 元，原告实际收货 396 张，货款金额为 23760 元，该货款 85% 即 20196 元，原告退货 471 张；同日被告向原告供货鱼骨纹封边条 0.45 规格 377 平方米，单价 32.5 元，货款金额为 12252.5 元，该货款 85% 即 10414.63 元。 4、2025 年 4 月 24 日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 28006500.5 规格 467 张，单价 60 元，原告实际收货 165 张，货款金额为 9900 元，原告退货 302 张；同日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 25006500.5 规格 1230 张，单价 48 元，原告实际收货 951 张，货款金额为 45648 元，原告退货 279 张；同日，被告向原告供货鱼骨纹包覆 0.28 规格 746.4 平方米，单价 25 元，货款金额为 18660 元；同日，被告向原告供货鱼骨纹封边条 0.45 规格 246.34 平方米，单价 32.5 元，原告实际收货 221.92 平方米，货款金额为 7212.4 元，原告退货 24.42 平方米。以上货款总额 81420.4 元，该货款 85% 即 69207.34 元。 原告于 2025 年 4 月 24 日向被告支付货款 75412 元。 5、2025 年 4 月 26 日，被告向原告供货鱼骨纹 25006500.5 规格 600 张，单价 48 元，货款金额为 28800 元；同时被告向原告供货鱼骨纹包覆 0.28 规格 207.8 平方米，单价 25 元，原告实际收货 144 平方米，货款金额为 3600 元，原告退货 63.8 平方米；同时被告向原告供货鱼骨纹封边条 0.45 规格 603.96 平方米，单价 32.5 元，原告实际收货 552.5 平方米，货款金额为 17956.25 元，原告退货 51.46 平方米。以上货款总额 50356.25 元，该货款 85% 为 42928.49 元。

另外，原告于 2025 年 4 月 29 日鱼骨纹包覆退货 17175 元。 6、2025 年 4 月 27 日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 25006500.5 规格 986 张，单价 48 元，原告实际收货 976 张，货款金额为 46848 元，该货款的 85% 为 39820.8 元，原告退货 10 张。 原告于 2025 年 4 月 26 日向被告支付货款 69207.34 元。 7、2025 年 4 月 29 日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 25006500.5, 规格 1230 张，单价 48 元，原告实际收货 1226 张，货款金额为 58848 元，该货款的 85% 为 50020.8 元，原告退货 4 张。 原告于 2025 年 4 月 30 日向被告支付货款 68024.86 元。 8、2025 年 5 月 6 日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 28006500.5 规格 835 张，单价 60 元，原告实际收货 809 张，货款金额为 48540 元，原告退货 26 张；同日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 25006500.5, 规格 446 张，单价 48 元，货款金额为 21408 元；同日，被告向原告供货鱼骨纹封边条 0.45 规格 28.38 平方米，单价 32.5 元，原告实际收货 27.06 平方米，货款金额为 879.45 元，原告退货 1.32 平方米；同日，被告向原告供货鱼骨纹包覆 0.28 规格 392.05 平方米，单价 25 元，原告实际收货 179.2 张，货款金额为 4480 元，原告退货 212.85 平方米；以上货款总额为 75307.45 元，该货款 85% 为 64011.33 元。 2025 年 5 月 6 日，原告向被告支付货款 50020.80 元。 9、2025 年 5 月 9 日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 28009600.5 规格 600 张，单价 90 元，原告实际收货 335 张，货款金额为 30150 元，原告退货 265 张；同日，被告向原告供货鱼骨纹包覆 0.28 规格 605.8 平方米，单价 25 元，货款金额为 15145 元；该上述货款共计 45295 元，该货款的 85% 为 38500.75 元。 2025 年 5 月 9 日，原告向被告支付货款 64011 元。 10、2025 年 5 月 13 日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 28009600.5 规格 600 张，单价 90 元，原告实际收货 540 张，货款金额为 48600 元，该货款的 85% 为 41310 元，原告退货 60 张。 11、2025 年 5 月 18 日，被告向原告供货鱼骨纹包覆 0.28 规格 243.5 平方米，单价 25 元，货款金额为 6087.5 元，该货款的 85% 为 5174.38 元。 12、被告主张：2025 年 5 月 23 日，被告与原告共同核对在 2025 年 4 月份，被告向原告供货鱼骨纹 25006500.5 规格 206 张，单价 48 元，货款金额为 9888 元，该货款的 85% 为 8404.8 元；原告主张未收到该批货物。 原告员工戴 XX、黄 XX、被告员工蹇 XX 组成的三人微信聊天群中有如下内容。2025 年 5 月 23 日，蹇 XX: 还有一个这种就是 4 月份，4 月份的时候不是有 960 的，960 送过去有 200 多张，还有一个 700 多张，当时本来就说是当那个 2.5 米650 的你们入库吗？后来不是说生产先用用试试看，拿了 200 多张，那 200 多张一直没有入库，我记得是两百零几。黄 XX: 老戴，这个事情我记得是有的，看看和张工沟通下，怎么给入了，确实用了，该入就入吧。

13、被告主张：2025 年 5 月 24 日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 28006500.5 规格 1446 张，单价 60 元，原告实际收货 1399 张，货款金额为 83940 元，原告退货 47 张；同日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 28009600.5 规格 1014 张，单价 90 元，原告实际收货 951 张，货款金额为 85590 元，原告退货 63 张；同日，被告向原告供货鱼骨纹贴布 2500650*0.5 规格 1916 张，单价 48 元，原告实际收货 1872 张，货款金额为 89856 元，原告退货 44 张；同日，被告向原告供货鱼骨纹封边 0.45 规格 760.2 平方米，单价 32.5 元，原告实际收货 704.6 平方米，货款金额为 22899.5 元，原告退货 55.6 平方米；以上货款总计 282285.5 元，按合同约定原告应向被告支付货款 85% 即 239942.68 元；原告主张未收到该批货物。

原告员工黄 XX 与被告员工蹇 XX 的微信聊天记录中有如下内容：2025 年 5 月 24 日，蹇 XX: 发送送货单照片一张 (内容与被告主张的第 13 笔中的产品名称、规格、收货数量、单价一致)。5 月 28 日，黄 XX: 发送手写货物信息照片一张 (产品型号、数量与前面发货单吻合)。蹇 XX: 黄总，你发这个，我这看了，简单看了一下，我也忘记问你了，这个就按照你发给我的数量去写申请单开发票吗？黄 XX: 别的没问题，就是那个封边的数量，我没法对，我让老戴再帮我对。你对一下，你如果没问题你就开嘛，好吧。蹇 XX: 黄总，那个 2.9 的 30 卷是 6000 米，他写错了，写成 600 米了。他这个是错。黄 XX:6000, 这样我让他们重新签一下。蹇 XX: 发送请款单、货品数量明细照片各一张 (内容与被告主张的第 13 笔的货物信息吻合)。黄总，这个请款单我发给你了，你对一下没问题的话，这个发票今天要不要给开出来？现在 4 点半了，这个款今天还能申请的了不？ 2025 年 5 月 24 日，原告向被告支付货款 84985 元。

综上，《鱼骨纹木皮购销合同》, 被告实际向原告供货的货款为 776474.1 元，原告已经支付的货款为 411661 元，再加原告支付的定金 148270 元，原告尚欠货款 216543.1 元。

本院认为，依据原、被告诉辩观点，结合庭审调查，对争议焦点分析如下。 (一) 关于被告主张的鱼骨纹第 12 笔供货即 2025 年 4 月份价值 9888 元的货物原告是否收到问题：本院认为，依据原告员工戴 XX、黄 XX、被告员工蹇 XX 组成的三人微信聊天群中 “2025 年 5 月 23 日，蹇 XX:…… 后来不是说生产先用用试试看，拿了 200 多张，那 200 多张一直没有入库。黄 XX: 老戴，这个事情我记得是有的，看看和张工沟通下，怎么给入了，确实用了，该入就入吧” 的对话内容可以认定，该笔供货确实存在，对被告主张的该笔货款，本院予以采信。 (二) 关于被告主张的鱼骨纹第 13 笔供货即 2025 年 5 月 24 日价值 282285.5 的货物原告是否收到问题：本院认为，依据原告员工黄 XX 与被告员工蹇 XX 的微信聊天记录中 “2025 年 5 月 24 日，蹇 XX: 发送送货单照片一张 (内容与被告主张的第 13 笔中的产品名称、规格、收货数量、单价一致)。5 月 28 日，黄 XX: 发送手写货物信息照片一张 (产品型号、数量与前面发货单吻合)。蹇 XX:…… 这个就按照你发给我的数量去写申请单开发票吗？黄 XX: 别的没问题，就是那个封边的数量，我没法对，我让老戴再帮我对。你对一下，你如果没问题你就开嘛，好吧。蹇 XX: 黄总，那个 2.9 的 30 卷是 6000 米，他写错了，写成 600 米了……。黄 XX:6000, 这样我让他们重新签一下。蹇 XX: 发送请款单、货品数量明细照片各一张 (内容与被告主张的第 13 笔的货物信息吻合)。黄总，这个请款单我发给你了，…… 这个发票今天要不要给开出来？…… 这个款今天还能申请的了不？” 等内容，结合蹇 XX、黄 XX 分别是 2025 年 3 月 8 日签订的鱼骨纹购销合同的被告方经办人、代表人，原告方经办人、代表人身份，可以认定该笔供货确实存在，对被告主张的该笔货款，本院予以采信。

在认定第 12 笔和第 13 笔供货存在的情况，被告实际供货的货款应为 776474.1 元 - 原告已经支付的货款 411661 元 - 原告支付的定金 148270 元 = 欠货款 216543.1 元，在原告拖欠被告货款的情况下，对原告要求被告退款 142344.94 元的诉求，本院不予支持。 (三) 关于合同约定的付款条件的理解:《鱼骨纹木皮购销合同》约定的付款方式为：每批次货物送到甲方工厂当天验收且须当天支付该批货款的 85%; 该合同约定的违约责任为乙方逾期供货的，每延期一天，乙方按照 5000 元 / 天赔偿甲方，逾期 20 天以上的，甲方有权单方面终止合同…… 因甲方原因不能如约付款的，承担同样的违约金。

原告认为应在收到足够的货后，按批次付款；被告认为每次送货到原告工厂就应付款。本院认为，合同中约定 “每批次货物送到甲方工厂当天验收且须当天支付该批货款的 85%”, 该内容同时约定了 “当天验收” 和 “当天支付该批货款的 85%”, 同时合同中记载有 “第一批货”、“第二批货”, 但依据双方认可的送货单和银行支付凭证可以证实，原告对被告所供的多笔货物是每次送货后均经进行了相应验收，原告也进行了多次付款，结合在案证据，应认定被告每次送货到原告工厂，原告就应该支付对应货款。

依据庭审查明，原告存在逾期付款，被告亦存在逾期供货，双方互有违约。本院已在另案对本案被告主张的逾期付款违约金、利息予以驳回。综上，本案原告主张的延期交货违约金，本院亦不予支持。 (四) 关于是否解除案涉购销合同：购销合同中双方已经明确约定 “被告收到预付款后 35 天内交付 1500 张规格为 28009600.5mm 木皮，剩余甲方下达的第一批货在 10 天内全部交付完毕；甲方下达的第二批货需要在 5 月 10 号前交货”。……“乙方逾期供货 20 天以上的，甲方有权单方面终止合同……”, 该约定是双方真实意思表示，应为有效约定。依据庭审查明，被告确实存在延期供货的情形，且被告所供货物被退回比例较高，结合在案证据，对原告要求解除购销合同的诉求，本院予以支持。

综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百七十九条、第五百九十五条之规定，判决如下: 一、解除原告 XXX 有限公司与被告 XXX 有限公司于 2025 年 3 月 8 日签订的《购销合同》; 二、驳回原告 XXX 有限公司其他诉讼请求。

案件受理费 7635 元，保全费 2632 元，由原告 XXX 有限公司负担 9000 元，由被告 XXX 有限公司负担 1267 元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。

审 判 员 巩 XX 本件与原本核对无异 二〇二六年二月九日 书 记 员 孟 XX